МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №7 2013 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 7

 

Р.п. Новая Майна                                                                                          «21» октября 2013 г.

 

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетранссервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Баркова Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола заседания единой комиссии №0168300000813000114 от «14» октября 2013 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту, Подрядчик обязуется на свой риск, с надлежащим качеством и в срок выполнить работы на объекте: «Текущий ремонт скважины в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области» (далее – объект), в соответствии с условиями настоящего контракта и Локальным сметным расчетом №1 от 16.09.2013 г., являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

1.2. Место выполнения работ: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна.

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта составляет 421 600 (четыреста двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

2.2. Цена контракта остается твердой, фиксированной на протяжении всего периода его исполнения.

2.3. Цена настоящего контракта включает в себя стоимость всех работ, в том числе стоимость материалов, трудозатраты, затраты на машины, оборудование, грузоподъемные и иные механизмы, транспортные расходы, расходы на выработку электроэнергии, расходы на доставку материалов, затраты на консервацию Объекта, сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы, отчисления, и прочие возможные работы, необходимые для выполнения контракта.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе принять выполненные работы ранее запланированного срока их выполнения по контракту.

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма оплаты: безналичный расчёт.

Сроки оплаты: по мере поступления денежных средств в бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» до 25.12.2013 г.

Порядок оплаты: оплата выполненных объёмов работ производится Заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, представляемых Подрядчиком, и подтверждающих целевое использование выделенных средств.

3.2. Все расчеты Заказчик производит перечислением средств на реквизиты Подрядчика. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен известить Заказчика письменно в течение 5-ти рабочих дней, изменения вносятся в настоящий муниципальный контракт в порядке, установленном п. 17 контракта.

3.3. Заказчик осуществляет оплату поручаемых работ по настоящему контракту за счет бюджета поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение».

3.4. Обязательства Заказчика по оплате перед Подрядчиком стоимости работ по контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика в размере указанном в п.2.1. контракта.

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для реализации настоящего контракта Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), ГОСТ и нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться  Подрядчиком при предъявлении актов выполненных  работ (форма КС-2).

4.2. Поставлять на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку.

4.3. Подрядчик обязуется осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями и нести затраты на временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Объекте и строительной площадке.

4.4. Обеспечить охрану Объекта, находящегося в стадии ремонта, нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего Объекта до даты подписания акта  приемки технической готовности объекта к эксплуатации приемочной комиссией.

4.5. Выполнить работы в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом №1 от 16.09.2013 г., которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.6. Устранить собственными силами и за свой счет в сроки, установленные настоящим контрактом, дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

4.7. Обеспечивать соблюдение на Объекте требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов.

4.8. Нести перед Заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ, в том числе за выполненные работы .

4.9. Осуществить своими силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую уборку строительной площадки, обеспечить погрузку и вывоз отходов  и строительного мусора за пределы строительной площадки до мест официально отведенных мест хранения отходов.

4.10. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по настоящему контракту третьих лиц, при этом, подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за ненадлежащие исполнение третьими лицами условий настоящего контракта.

4.11. По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, очистить подъездные пути, без чего работы не могут считаться законченными (принятыми Заказчиком).

4.12. Использовать денежные средства строго по целевому назначению, в соответствии с условиями настоящего контракта. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств Подрядчик обязан представить все необходимые документы и информацию о выполнении работ на Объекте.

4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

4.14. Предварительно согласовывать с Заказчиком качество и стоимость применяемых в производстве работ материалов. В обязательном порядке представлять Заказчику сертификаты и паспорта на применяемые материалы. Материалы, используемые при выполнении работ Подрядчиком, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иным нормативным актам Российской Федерации.

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязуется:

5.1. Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

5.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ  в соответствии с условиями настоящего контракта, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СНиП, технических условиях и стандартах в период действия настоящего контракта.

5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

5.4. Заказчик вправе передать часть своих обязанностей, указанных в п.5.2. контракта, уполномоченной организации в установленном законом порядке на основании заключенного контракта (договора). В течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта, уведомить об этом Подрядчика. С момента получения уведомления весь документооборот, касающийся реализации переданных обязанностей, осуществляется между Подрядчиком и уполномоченным лицом.

6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Контракт вступает в законную силу, после подписания муниципального контракта обеими сторонами.

6.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в период:

а) срок начала работ – с момента подписания муниципального контракта.

б) срок окончания и сдачи работ – по 01.11.2013 г.

6.3. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале выполнения работ, приостановке (остановке), о чем составляется 2-х сторонний акт.

 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАБОТ

7.1. В процессе строительства Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки объема работ акты выполненных работ КС-2  и  справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР и РС работ Подрядчик представляет Заказчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ по данному контракту.

7.2. При приемке Заказчик проверяет объем, стоимость выполненных работ, стоимость материалов на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации.

7.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения актов приемки выполненных работ обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный экземпляр акта выполненных работ либо мотивированный отказ в письменной форме. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ по Контракту, Подрядчик обязан рассмотреть отказ и устранить отраженные в нем замечания в срок, указанный Заказчиком, а при отсутствии срока – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.4. В случае выявления Заказчиком факта некачественного выполнения работ, а также  результата выполненных работ требованиям Заказчика стороны обязаны составить двусторонний акт, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а в случае неявки Подрядчика – односторонний акт с указанием перечня дефектов и необходимых работ по их устранению.

Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.5. Правила оформления форм КС-2, КС-3:

- КС-3 направляется в адрес Заказчика исключительно в комплекте с КС-2, счетами - фактурами на материалы (в расчетах текущей стоимости материалов указывать номера счетов – фактур и дату приобретения данного материала) и реестром КС-2 по объекту за отчетный период.

- объем работ, расценки, стоимость применяемых материалов, должны соответствовать требованиям утвержденным Заказчиком сметам.

При не соблюдении Подрядчиком указанных требований Заказчик имеет право не принимать КС-2, КС-3. В этом случае КС-2, КС-3 возвращаются  Подрядчику с указанием причин и сроков исправления.

 

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

8.1. Подрядчик обязан в срок, указанный в п.6.2 настоящего контракта, предъявить к приемке приемочной комиссии Объект – после завершения всех предусмотренных настоящим контрактом работ в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 от 16.09.20013 г.

8.2. Подрядчик обязан в пятнадцатидневный срок до завершения выполнения работ, но не позднее срока, указанного в п.6.2 контракта,  письменно сообщить Заказчику о готовности к сдаче Объекта и представить документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ, акт приемки технической готовности объекта к эксплуатации, исполнительную документацию в соответствие с РД-11-02-2006, а также общий журнал работ в соответствии с РД-11-05-2007.

8.3. Заказчик назначает приемочную комиссию, которая приступает к работе в пятидневный срок после получения уведомления от Подрядчика.

8.4. Приемка Объекта осуществляется на основании подписания акта приемки технической готовности объекта к эксплуатации приемочной комиссией.

8.5. Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему контракту, которые остались не выполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте, либо были обнаружены после подписания Акта в течение гарантийного срока.

Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

9.1. Организация строительной площадки:

9.1.1. Подрядчик организует строительную площадку в соответствии с требованиями проекта организации строительства (далее – ПОС), СНиП, нормативных документов и организаций, осуществляющих государственный надзор.

9.1.2. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по настоящему контракту, представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа в рабочее время на строительную площадку ко всем частям производимых работ, а в не рабочее время, после уведомления об этом Подрядчика.

9.2. Скрытые строительные работы:

9.2.1. Согласно требованиям РД-11-02-2006 Подрядчик обязан составлять акты промежуточных приемок и акты на скрытые работы.

Состав и порядок ведения исполнительной документации регулируется РД-11-02-2006.

9.2.2. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за сутки до начала проведения этой приемки.

9.2.3. Если представитель Заказчика, не явится к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, и конструкций, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика.

9.2.4. Все скрытые работы согласовываются с Заказчиком в письменной форме.

9.2.5. Если скрытые работы были выполнены без одобрения Заказчика, или если Заказчик не был проинформирован об этом, или был проинформирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

9.3. Контроль качества:

9.3.1. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и Локальным сметным расчетом №1 от 16.09.20013 г.

9.3.2. Заказчик и/или его представитель имеет право производить  любые проверки выполненных работ и качества используемых материалов, в пределах предоставленных полномочий.

9.3.3. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в Локальном сметном расчете №1 от 16.09.20013 г. или были дополнительно согласованы Заказчиком.

9.3.4. В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

9.3.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения, обязательные для исполнения в отношении:

-   замены некачественных материалов;

- о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не позволяющих обеспечить надлежащее качество работ, выполняемых (выполненных) по контракту, о переделке некачественно выполненных работ;

- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует СНиП и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

9.4. Журнал производства работ:

9.4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с РД-11-05-2007

9.4.2. Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством  работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, он должен  изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства работ.

9.5. Персонал Подрядчика:

9.5.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.

9.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

9.6. Безопасность работ:

9.6.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

9.6.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

9.6.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

9.6.4. Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

9.7. Охрана окружающей среды:

9.7.1. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды.

9.7.2. Подрядчик несет ответственность за не выполнение требований, изложенных в п. 9.7.1. настоящего контракта и обязан возместить ущерб, причиненный по его вине из-за несоблюдения указанных норм.

 

10. ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 от 16.09.20013 г., СНиП, ГОСТ, техническими условиями и условиями настоящего контракта.

- своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаются сроком на 5 (пять) лет, с даты подписания акта приемки технической готовности объекта к эксплуатации при условии надлежащего его использования и технического обслуживания.

10.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи  преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком.

10.5. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку, в том числе:

11.1.1. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % от стоимости  работ по настоящему контракту.

11.1.2. В случае отсутствия на объекте журнала производства работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

11.2. Уплата неустойки и штрафа  не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

11.3. Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Контракта, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в период выполнения работ, а также в гарантийный срок, в сроки, установленные актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

11.5. По результатам окончательного расчета сумма контракта уменьшается соразмерно штрафным санкциям, установленным п. 11.1 настоящего контракта.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнением или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту в период выполнения работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона по настоящему контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.

12.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ульяновской области.

 

14. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.2. Изменение или прекращение (расторжение) настоящего контракта возможны по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, установленным законодательством РФ. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.3. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продлений.

15. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

15.1.  Настоящий Контракт может быть расторгнут на основании:

­      решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;

­      письменного соглашения сторон;

­      вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по настоящему Контракту своих обязательств.

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту понимается:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем, на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой нарушение срока окончания работ по Контракту более чем на 1 неделю;

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

15.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик:

- не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта;

- выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- в случае прекращения свидетельства о допуске к соответствующим видам работ;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

- в случае установления факта проведения процедуры ликвидации (в том числе банкротства) в отношении Подрядчика;

- в случае выявления фактов предоставления Подрядчиком недостоверных сведений, связанных с обеспечением исполнения Контракта (в т.ч. поручитель или кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию,  не соответствует требованиям действующего законодательства).

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

15.3. При расторжении Контракта виновная сторона возмещает убытки, связанные с расторжением Контракта, другой стороне.

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими друг от друга ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по настоящему контракту информации, а также знаний, опыта, ноу-хау и других сведений, о которых специально оговорено, что они имеют конфиденциальный характер.

16.2. Предусмотренные настоящим контрактом уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/или телефаксу.

В случае изменения юридического или почтового адреса сторона обязана немедленно направить в предусмотренном порядке извещение другой стороне с указанием своего нового адреса.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

16.4. При изменении нормативных правовых актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключении настоящего Контракта, что приводит к дополнительным затратам времени и денежных средств, сроки и стоимость работ корректируются дополнительным соглашением сторон.

16.5. Недействительность какого-либо условия настоящего Контракта не влечет недействительность прочих его условий.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.7. Настоящий контракт заключен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения:

  1. Ведомость объемов работ.
  2. Локальный сметный расчет №1 от 16.09.2013 г.

 

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,

ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское                                                                      поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,

ул. Советская, д. 6.

ИНН 7310100294  КПП 731001001

ОГРН 1057310014200

Р/с 402 048 105 000 000 000 57

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г. Ульяновск

БИК 047308001

Тел.: (84235) 78438; факс: (84235) 78161

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетранссервис»

432045, Россия, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 3.

ИНН 7327058080 КПП 732701001

ОГРН 1117327000504

Р/с 407 028 102 041 220 011 46

в Самарском филиале ОАО «ВБРР»,

г. Самара

К/с 301 018 104 000 000 008 76

БИК 043601876

Тел.: 89278281581

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

______________________ / В.А. Сутягин /       ______________________ / П.Ю. Барков /

М.п.                                                     М.п.