МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №5 2016 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Р.п. Новая Майна                                                                                «      » _____________ 20__ г.

 

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, выступающая от имени и в интересах муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Жильцова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик и Общество с ограниченной ответственностью «АгроПрофиль», в лице директора Лупоносова Ильи Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель (вместе далее - Стороны), на основании протокола №0168300000816000068 от «16» декабря 2016 г., в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по очистке от снега внутрипоселковых дорог в п. Труженик, п. Черная Речка Мелекесского района Ульяновской области в зимний период 2017 года (далее – услуги) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

2. Цена муниципального контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по данному Контракту составляет 88 375 (Восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 51 копейка. В указанную цену Контракта включены все расходы, связанные с исполнением контракта, необходимые затраты на транспортные расходы, накладные, плановые расходы, страхование, затрат на уплату налогов, сборов, НДС и других обязательных платежей.

2.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 Контракта.

2.3. Источник финансирования: средства бюджета поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2017 год.

2.4. Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании акта оказанных услуг. К акту оказанных услуг Исполнитель оформляет счет фактуру. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания оформленных в установленном порядке вышеуказанных документов.

Услуги считаются оказанными после подписания акта оказанных услуг «Заказчиком» или уполномоченным им представителем.

3. Обязанности Сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Обеспечивать создание условий по предоставлению транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения, доставке детей до места обучения, обеспечения пожарной безопасности и оказания медицинской помощи в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

3.1.2. Оказать услуги в сроки и с периодичностью указанными в ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользовании (взамен ВСН 24-88).

3.1.3. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.4. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.

3.1.5. Обеспечивать круглосуточное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств на обслуживаемых объектах.

3.1.6. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о ходе оказания услуг по Контракту и гарантировать ее достоверность.

3.2. Права Исполнителя:

3.2.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг по Контракту.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Принять оказанные Исполнителем объемы услуг в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.3.2. Оплатить результат оказанных Исполнителем услуг в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.3.3. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание услуг по настоящему Контракту.

3.3.4. При отсутствии замечаний подписать акты оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1.Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.4.2. Назначать Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время проверки оказания услуг станет очевидным, что они не будет оказаны надлежащим образом.

 

4. Порядок приемки услуг

4.1. Принятые услуги оформляются актом оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая к оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта и другие необходимые реквизиты. Услуги считаются оказанным, а результат оказанных услуг считается принятым с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг.

4.2. Заказчик, в течение 10 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта оказанных услуг или мотивированный отказ.

4.3. В случае выявления в процессе приемки недостатков в оказанной услуге или отступлений от условий контракта, Стороны обязаны составить акт с перечнем необходимых работ по их устранению. Исполнитель обязан без дополнительной оплаты внести соответствующие коррективы в результат оказанных услуг.

 

5. Гарантия качества услуг

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества услуг, выполненных по Контракту, требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользовании (взамен ВСН 24-88).

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа 2 209 (Две тысячи двести девять) рублей 39 копеек. :

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063.

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации* на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации* на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации* на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации* на дату уплаты пени.

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России», Указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России», информацией Банка России от 11.12.2015 «О ставке рефинансирования Банка России» вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа 8 837 (Восемь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 55 копеек. :

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Установленные пунктами 7.4 – 7.5 настоящего контракта неустойки, Подрядчик обязан перечислить в доход бюджета бюджетной системы Ульяновской области в течение 10 календарных дней с момента получения  от Заказчика указанного  требования.

В течение 2-х рабочих дней с момента уплаты неустойки Подрядчик обязан направить копию платежного поручения в адрес Заказчика.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по уплате неустойки, оплата выполненных работ по контракту будет осуществлена Заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (с соблюдением претензионного порядка).

Сумма неустойки (штрафа, пеней) будет перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета бюджетной системы Ульяновской области на основании платежного документа.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед физическими и юридическими лицами, в том числе ГИБДД УМДВ России по Ульяновской области и страховыми компаниями, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего контракта, необеспечения установленного уровня содержания автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней; за необеспечение безопасности движения на объекте при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, включая установку и содержание дорожных знаков, ограждений, разметку в соответствии с правилами по организации движения в местах производства работ; за соблюдение техники безопасности, норм экологической, противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту субподрядными организациями (в случае их привлечения).

6.10. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

Убытки, понесенные Заказчиком перед третьими лицами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта Подрядчиком, возмещаются Подрядчиком Заказчику в полном объеме.

6.11. Подрядчик несет полную материальную ответственность по искам обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другим искам третьих лиц; по всем претензиям, искам и всякого рода расходам, связанным с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему контракту Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

6.12. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды, нести расходы по оплате штрафов и возместить причиненный ущерб.

6.13. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, убытки, понесенные Заказчиком, Заказчик вправе удержать из оплаты выполненных работ, а также вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения контракта.

6.14. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту.

6.15. Прекращение действия настоящего контракта не освобождает стороны от обязанности уплаты неустойки и иной ответственности, установленной настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.

 

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Исполнителем на сумму 4 418 (Четыре тысячи четыреста восемнадцать) рублей 78 копеек.

7.2. В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, при условии предоставления ее Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, последний обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта.

7.3. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней от даты подписания акта выполненных работ Заказчиком и Исполнителем, при условии отсутствия выявленных недостатков/дефектов работ.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по Контракту возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в платежном поручении.

В случае изменения банковских реквизитов, Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о возврате денежных средств по новым реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц, а именно не менее чем до 31.01.2018 г.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Контракта.

8.3. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

8.5. При наступлении условий, оговоренных п.8.2. настоящего Контракта, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие условия и их последствия.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) последовательных месяцев, Контракт, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления, направленного заказным письмом другой Стороне.

9. Срок оказания услуг

9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2017 г., в части оплаты до полного исполнения.

9.2. Срок оказания услуг по настоящему Контракту – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

 

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

в) изменение положений настоящего Контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренного Контрактом.

В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объема услуги и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объема услуги.

10.2. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда в установленном законодательством порядке.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

11.2. При недостижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяноской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2. Стороны обязаны в течении 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефона, факса, банковских реквизитов.

12.3. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями представителей каждой из Сторон. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе составить и подписать экземпляры Контракта в письменной форме на бумажном носителе.

12.4. Приложения к настоящему контракту являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация.

 

13. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Россия, 433555, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,

ул. Советская, д. 6.

ИНН 7310100294 КПП 731001001

ОГРН 1057310014200

Р/с 402 048 105 000 000 000 57

в Отделение Ульяновск БИК 047308001

Тел.: (84235) 78438; факс: (84235) 78161

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Глава администрации

 

_______________________ / М.М. Жильцов

МП

Общество с ограниченной ответственностью «АгроПрофиль»

Россия, 433555, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Тепличная, д. 4А.

ИНН 7310103898 КПП 731001001

ОГРН 1077310002582

Р/с 40702810465160000066 Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк», г. Ульяновск

К/С 30101810200000000897

БИК 047308897

Телефон 8(84235) 69561

 

 

Директор

 

______________________ / И.Я. Лупоносов

МП


Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от ___________ 2016 г.

 

Спецификация

на оказание услуг по очистке от снега внутрипоселковых дорог в п. Труженик, п. Черная Речка Мелекесского района Ульяновской области в зимний период 2017 года

№ п/п

Наименование услуг

Единица

измерения

Количество оказываемых услуг

Цена за 1 час оказываемых услуг

1.

Услуги по очистке от снега внутрипоселковых дорог в п. Труженик, п. Черная Речка Мелекесского района Ульяновской области в зимний период 2017 года

Час

47

1 880-33

Глава администрации

 

_______________________ / М.М. Жильцов

МП                                                   

Директор

 

______________________ / И.Я. Лупоносов

МП

 

 

 

>

 

 

Авторизация

Поиск

Ссылки