МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №3 2015 год

МуниципальнЫЙ контракт № ___

 

Р.п. Новая Майна

 

«____» _________ 201__ г.

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, в лице главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и Общество с ограниченной ответственностью "Нефтетранссервис", именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Баркова Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола №0168300000815000031 от «15» июля 2015 г., в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

  1. 1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту скважин на ул. Микрорайон и в частном секторе в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области, согласно Локальной сметы № ЛС-08-06-01, Локальной сметы № ЛС-08-06-02 (Приложение № 2 к настоящему контракту) (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Место выполнения работ: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, частный сектор.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку работ в установленные настоящим Контрактом сроки и оплатить выполненные подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Источником финансирования по настоящему контракту является бюджет муниципального образования «Новомайнское городское поселение» 2015 года и средства областного бюджета 2015 года.

1.5. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ (дефектной ведомостью) (Приложение № 1 к настоящему контракту), Локальной сметой № ЛС-08-06-01, Локальной сметой № ЛС-08-06-02 (Приложение № 2 к настоящему контракту).

 

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта по итогам электронного аукциона составляет 900000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 162000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

2.2. В цену Контракта входят все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе:

- стоимость всех работ согласно Локальной сметы № ЛС-08-06-01, Локальной сметы № ЛС-08-06-02 и ведомости объемов работ (дефектной ведомости);

- стоимость приобретения, поставки необходимых для выполнения работ материалов, поставляемых Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат, связанных с производством работ, в том числе коммунальные платежи, охрана, пожарная безопасность и т.п., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для производства работ до сдачи объекта Заказчику;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другое обязательные платежи.

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

2.5. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

 

3. Платежи и расчеты

3.1. Расчет за выполненные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 31.12.2015 года, при условии поступления на счет Заказчика денежных средств из областного бюджета, предусмотренного настоящим контрактом.

3.2. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. B случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. B противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.3. Превышение подрядчиком объемов работ и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за свой счет.

 

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ – со дня заключения настоящего контракта до 01.09.2015 г.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

 

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, используя при этом критерии качества, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Рассматривать образцы материалов, оборудования, изделий, приобретаемых подрядчиком для производства работ и паспорта (сертификаты качества) к ним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.

5.1.4. Привлекать для осуществления строительного контроля третьих лиц, обладающих необходимыми познаниями и опытом в этой области.

5.1.5. Иметь иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при осуществлении контроля  и технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования.

5.2.2. Предоставить Подрядчику в срок не позднее двух рабочих дней с момента заключения контракта заверенные копии Приказов о назначении ответственных лиц, уполномоченных осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ, а также ответственных лиц, уполномоченных осуществлять приемку результата выполненных работ, производить освидетельствование скрытых работ, их приемку и составление актов освидетельствования этих работ. В случае привлечения третьих лиц для осуществления строительного контроля сообщить Подрядчику о привлеченном лице в течение 3 (трех) дней после заключения контракта на осуществление строительного контроля.

5.2.3. На следующий день со дня заключения настоящего контракта передать Подрядчику в установленном порядке на период выполнения работ:

- ремонтируемый Объект по Акту приема-передачи.

5.2.4. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта и обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с ч.7 настоящего контракта.

5.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

 

6. Права и обязанности подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать законченный объект Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией.

6.1.3. Принять от Заказчика по Акту приема – передачи ремонтируемый Объект.

6.1.4. В случае необходимости осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на ремонтируемом Объекте.

Выполнить подсоединения Объекта в точках подключения в соответствии с техническими условиями на присоединение и проектной документацией.

6.1.5. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение техники безопасности, рациональное использование территории, охрану окружающей среды (зеленых насаждений и земли).

6.1.6. Обеспечить ремонт упомянутого в п. 1.1 настоящего контракта объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.

Используемые при выполнении работ материалы, конструкции и установленное при выполнении работ оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов, конструкций, монтируемого оборудования, передаются Заказчику в составе исполнительной документации по завершению отдельного этапа работ.

6.1.7. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы работ по настоящему контракту и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

6.1.8. Обеспечивать на ремонтируемом Объекте в течение срока действия настоящего контракта общественный порядок; содержание ремонтируемого Объекта в надлежащем санитарном состоянии (уборка прилегающей к Объекту территории и вывоз мусора), а также прилегающей непосредственно к ней территории.

6.1.9. Оборудовать на прилегающей к Объекту территории устройства или бункеры для сбора мусора.

6.1.10. Вывезти в течение 5 календарных дней со дня подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), за пределы прилегающей к Объекту территории, принадлежащие подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

6.1.11. Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

6.1.12. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим контрактом.

6.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.14. Обеспечить:

- поступление воды в скважину не менее 20 м3/час;

- производство работ в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта, а также инженерных систем и оборудования, установленного на нем, при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

6.1.15. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

6.1.16. Обеспечить передачу законченного объекта в установленном порядке.

6.1.17. Осуществлять охрану ремонтируемого Объекта и прилегающей к нему территории в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.1.18. Нести ответственность за сохранность всех используемых для реализации Контракта материалов и оборудования до передачи Объекта по Акту о приемке выполненных работ.

6.1.19. Представить Заказчику приказ Подрядчика о назначении ответственного лица за производство работ на объекте, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда при производстве работ. Назначенный приказом, ответственный представитель должен иметь доверенность от Подрядчика.

6.1.20. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, в т.ч. правил техники безопасности при проведении работ.

6.1.21. Представить Заказчику для промежуточной приемки выполненных работ исполнительную документацию на объем выполненных работ.

6.1.22. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от проектной документации и условий настоящего Контракта.

6.1.23. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу строящегося Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. В течение 24 месяцев после окончания работ, по требованию органов внутреннего и внешнего финансового контроля, направлять своих представителей для подписания актов осмотров объектов выполненных работ.

6.1.24. Постоянно вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

6.1.25. Не позднее дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ передать Заказчику все экземпляры проектной документации.

6.1.26. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

6.2.2. Привлекать к исполнению контракта других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ указанными лицами.

 

7. Порядок приемки работ

7.1. Приемке и оплате подлежат выполненные работы, предусмотренные условиями настоящего Контракта, заданием Заказчика и сметной документацией.

7.2. Работы считаются принятыми, если акт приемки выполненных работ подписан уполномоченными лицами обеих Сторон.

7.3. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта приемки выполненных работ, обязан подписать акт приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки по причине их несоответствия условиям настоящего Контракта с указанием недостатков и сроков их устранения.

7.4. При уклонении Подрядчика от подписания актов выполнения работ, документов и уведомлений о нарушении Подрядчиком объема и качества выполненных работ, Заказчик имеет право не оплачивать работы по настоящему Контракту до тех пор, пока вышеуказанные документы не будут подписаны уполномоченными лицами с обеих Сторон.

7.5. В случае несоответствия результатов работы условиям настоящего Контракта, Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в установленный Заказчиком срок.

7.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней своими силами принять необходимые меры по устранению недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

7.7. В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика.

7.8. Окончательная приемка завершенных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, с оформлением гарантийного обязательства.

7.9. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

 

8. Охранные мероприятия

8.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта и прилегающей к нему территории, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на ремонтируемый Объект, в том числе в бытовые помещения.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность на Объекте и прилегающей к нему территории, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора при производстве работ и на прилегающей к нему территории должно быть необходимое количество средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

8.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта Заказчику в установленном порядке  Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

 

9. Гарантии качества работ

9.1. Гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет со дня подписания акта приемки выполненных работ, согласно п. 1 ст. 737, ст. 756 ГК РФ, объём предоставления гарантий качества работы на весь объём работ в рамках настоящего Контракта.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

9.3. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и нормами, действующими  на территории РФ, устранение всех недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет или осуществление оплаты стоимости работ по их устранению в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

9.4. Требования к качеству применяемых материалов: материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТ.

9.5. Требования к безопасности:

- обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить ограждение мест производства работ в соответствии со схемой организации движения, согласованной с ГИБДД;

- установить необходимые  информационно – наглядные материалы по всем вопросам выполнения работ, в том числе дорожные знаки, при необходимости поддерживать в исправном состоянии за свой счет временное освещение, ограждение для обеспечения защиты объекта или безопасности транспортных средств, жизни и здоровья человека;

- принять все разумные меры по противопожарной безопасности при выполнении работ, обеспечить рабочие площади средствами пожаротушения.

10. Ответственность сторон. Рекламация.

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа 22500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. :

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063.

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком  обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек. :

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063.

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

11. Порядок изменения и расторжения контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара/работы/услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количество товара, объем работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара/работы/услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара/работы/услуги или цена единицы товара/работы/услуги при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара/работы/услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара/работы/услуги.

в) изменение положений настоящего Контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренного Контрактом.

В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объема услуги и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объема услуги.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. При расторжении Контракта до завершения ремонта Объекта подрядчик передает Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента расторжения настоящего контракта незавершенный ремонтом Объект, проектную и исполнительную документацию.

11.4. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

 

12. Разрешение споров

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

12.3. До предъявления иска, вытекающего из отношений Подрядчика и Заказчика по настоящему Контракту, Стороны обязуются предъявить и рассмотреть претензии. Претензия подлежит рассмотрению в течение 7 (Семи) дней с момента ее получения.

13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

13.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

13.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

 

14. Обеспечение исполнения обязательств

14.1. Обеспечение исполнения настоящего договора предоставлено Подрядчиком на сумму 65 716 (Шестьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 56 копеек.

В случае, если предложенная цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2014г. №44-ФЗ

14.2. В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, при условии предоставления ее Подрядчику в качестве обеспечения исполнения договора, последний обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора.

14.3. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты  подписания актов оказанных услуг, при условии отсутствия выявленных недостатков.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком договорных обязательств возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней за вычетом суммы неустойки.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в платежном поручении.

В случае изменения банковских реквизитов, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о возврате денежных средств по новым реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения договора выбрана безотзывная банковская гарантия,  данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, а именно не менее чем до 01.11.2015г.

14.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

14.5. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 01.10.2015 г., в отношении оплаты до полного исполнения.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

15.3. Любое уведомление по Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения, направленного с помощью факса, письма по электронной почте и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

15.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.6. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

15.7. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.9. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными цифровыми подписями представителей каждой из Сторон. После заключения контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

15.10.Приложения к настоящему контракту являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Ведомости объема выполненных работ;

Приложение №2 Локальные сметы.

 

16. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,

ул. Советская, д. 6.

ИНН 7310100294 КПП 731001001

Р/с 402 048 105 000 000 000 57

в Отделение Ульяновск БИК 047308001

Тел.: (84235) 78438; факс: (84235) 78161

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

Глава администрации

 

________________________ / В.А. Сутягин /

М.п.

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетранссервис»

432045, Россия, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 3.

ИНН 7327058080 КПП 732701001

ОГРН 1117327000504

Р/с 407 028 106 041 200 011 46

в Самарском филиале ОАО «ВБРР»,

г. Самара

К/с 301 018 104 000 000 008 76

БИК 043601876

Тел.: 89278281581, (8422)658517

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Директор

 

______________________ / П.Ю. Барков /

М.п.

 

 

Авторизация

Поиск

Ссылки