МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №6 2014 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Р.п. Новая Майна                                                                                     «      » _____________ 2014 г.

 

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, в лице главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик и Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий», в лице Директора Атрасева Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Подрядчик (вместе далее - Стороны), на основании протокола №0168300000814000125 от «16» декабря 2014 г., в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по утеплению стен жилого дома №23 по ул. Микрорайон в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области в соответствии с Локальной сметой №ЛС-3084 (Приложение №1) и Дефектной ведомостью (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.2.Подрядчик обязан сдать результат выполненных работ Заказчику в надлежащем состоянии, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена Контракта составляет 114 568 (сто четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 89 копеек. В цену Контракта включены все необходимые расходы, связанные с исполнением контракта, в т.ч. расходы на перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.Предусматривается возможность Заказчика изменить условия Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.4.Источник финансирования: средства бюджета поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2015 год.

2.5.Порядок и срок оплаты: безналичный расчет, оплата выполненных работ производится по мере поступления средств в бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2015 год, после подписания оформленных в установленном порядке актов о приемке выполненных Работ по форме КС-№2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-№3, актов скрытых работ, сертификатов соответствия на строительные материалы, паспортов на строительные материалы, подтверждающих целевое использование выделенных средств, но не позднее 30.04.2015 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае уменьшения первоначальной стоимости настоящего Контракта, в результате проведения электронного аукциона, актов о приемке выполненных Работ по форме КС-№2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-№3, составляются с применением понижающего коэффициента (результат деления цены, определенной в результате торгов (аукциона) на первоначальную цену) к Индексу перевода территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) в текущие цены, утвержденного для применения на территории Ульяновской области.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1.Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Подрядчиком на сумму 10 044 (Десять тысяч сорок четыре) рубля 69 копеек.

3.2.В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, при условии предоставления ее Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, последний обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта.

3.3.Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней от даты подписания акта выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком, при условии отсутствия выявленных недостатков/дефектов работ.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней за вычетом суммы неустойки.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в платежном поручении.

В случае изменения банковских реквизитов, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о возврате денежных средств по новым реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц, а именно до 31.01.2015 г.

 

4. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.Срок выполнения работ: не более 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

4.2.Место выполнения работ: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 23.

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Обязанности «Подрядчика»:

- выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Приложением №1, с требованиями нормативных документов, предусмотренных для соответствующих видов работ.

- обеспечить работы материалами, машинами и оборудованием, которые отвечают требованиям действующего законодательства РФ.

- обеспечить в ходе работы: выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

- выполнять работы лично или привлекать субподрядные организации для выполнения работ по настоящему Контракту, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения своих обязательств по Контракту. В случае привлечения к исполнению своих обязательств субподрядных организаций Подрядчик обязан информировать Заказчика о заключении договоров субподряда. Информация должна содержать предмет договора, карточку предприятия субподрядной организации. Информация передается на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора субподряда уполномоченному представителю Заказчика.

- нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ, осуществляемых привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

- обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему машины и механизмы, строительные материалы, другое имущество и строительный мусор.

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

- немедленно предупредить Заказчика о неблагоприятных последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

- принять на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы работы.

- устранять за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные как в процессе производства работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки установленные Заказчиком.

- предъявлять Заказчику при приемке выполненных работ на объекте следующие документы: акты о приемке выполненных работ КС-№2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-№3, акты освидетельствования скрытых работ, другую производственно-техническую документацию.

- не менее чем за одни сутки письменно уведомить Заказчика о сдаче выполненных работ на объекте или приостановке работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика), а также о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ на объекте.

- в случае нанесения ущерба при производстве работ – компенсация ущерба за счет Подрядчика.

5.2.Права Подрядчика:

- Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты работ в соответствии с условиями Контракта.

- в случае наступления неблагоприятных погодных условий, вследствие которых достижение ожидаемого результата работ невозможно, отложить срок выполнения работ, предварительно информировав Заказчика, на период действия указанных обстоятельств.

5.3.Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан принять результат работ и оплатить его после предъявления Подрядчиком следующих документов: акт о приемке выполненных работ КС-№2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-№3, акты освидетельствования скрытых работ, другую производственно-техническую документацию.

- при наличии недостатков в результате работ отразить таковые в акте, с подробным их описанием и указанием срока их устранения.

5.4.Права Заказчика:

- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

- выдавать Подрядчику письменные предписания с указанием обнаруженных дефектов, нарушений и сроков их устранения.

- задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае не предоставления в требуемом количестве экземпляров либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, исполнительной документации либо нарушения сроков выполнения работ, установленных контрактом.

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, либо с неудовлетворительным качеством Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменном виде в течение 5-ти дней с момента выявления нарушений.

 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1.Подрядчик, выполнив определённые настоящим контрактом работы, оформляет Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

6.2.Работы считаются принятыми, если акт о приемке выполненных работ (№КС-2) подписан обеими сторонами. Акт подписывается в течение 5 дней с момента представления акта.

6.3.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены работ обязан, в согласованный с Заказчиком срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4.Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

6.5.В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6.6.Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные Заказчиком в пределах гарантийного срока контракта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта либо неправомерных действий Заказчика.

6.7.Подписание уполномоченными представителями «Сторон» актов выполненных работ является основанием для исполнения со «Стороны» Заказчика обязанности по их оплате. В случае не подписания Заказчиком актов выполненных работ не считаются принятыми и не подлежат оплате.

 

7. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.Соответствие выполняемых работ стандартам и требованиям, предъявляемым к данным работам на территории Российской Федерации.

7.2.Надлежащим образом выполненными работами считаются работы, выполненные с соблюдением технологии производства работ и техники безопасности в соответствии с Локальной сметой №ЛС-3084 и нормами, установленными законодательством РФ.

7.3.Гарантийный срок на выполненные работы: 5 лет. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

7.4.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку предусмотренную контрактом.

7.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с соответствующей отметкой об этом.

7.6.В случае выявления дефектов гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения этих дефектов.

7.7.Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик и Подрядчик (либо Стороны) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа 2864 (две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 22 копейки (устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1063, а именно 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей).

8.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1063, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП, где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, а именно одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком).

8.5.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа 11456 (одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 89 копеек (устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1063, а именно 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей).

8.6.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.2.К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.3.Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.Стороны по возможности принимают меры к разрешению возникших разногласий, связанных с заключением, исполнением, изменением и расторжением Контракта, путем переговоров. Такие переговоры могут вестись представителями Сторон лично либо по средствам телефонной, телеграфной, факсимильной связи, с использованием почтовых отправлений, а так же электронной почты.

10.2.Указанное в разделе 10 условие о переговорах не является условием о претензионном или ином досудебном порядке урегулирования споров. Не проведение вышеуказанных переговоров не лишает возможности любой из Сторон контракта обратиться в арбитражный суд с целью разрешения спора, вытекающего из Контракта.

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1.Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

11.2.При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3.Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда в установленном законодательством порядке.

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2014 г., в части оплаты – до полного исполнения.

12.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3.В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (места нахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

Вся корреспонденция, направленная Подрядчику по известному Заказчику почтовому адресу, а также все платежи, осуществленные Заказчиком по реквизитам Подрядчика, указанным в разделе 13 настоящего Контракта, до получения Заказчиком уведомления, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта, считаются надлежащим исполнением обязательств Заказчика.

Вся корреспонденция, направленная Заказчику по известному Подрядчику почтовому адресу, а также все платежи, осуществленные Подрядчиком по реквизитам Заказчика, указанным в разделе 13 настоящего Контракта, до получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта, считаются надлежащим исполнением обязательств Подрядчика.

12.4.Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5.Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями представителей каждой из Сторон. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе составить и подписать экземпляры Контракта в письменной форме на бумажном носителе.

12.6.Приложения к настоящему контракту являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Локальная смета №ЛС-3084.

Приложение №2 – Дефектная ведомость.

 

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                               ПОДРЯДЧИК:

 

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,

ул. Советская, д. 6.

ИНН 7310100294 КПП 731001001

Р/с 402 048 105 000 000 000 57

в Отделение Ульяновск БИК 047308001

Тел.: (84235) 78438; факс: (84235) 78161

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Глава администрации

________________________ / В.А. Сутягин /

М.п.

 

Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий"

432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 13Б
ИНН 7325106563 КПП 732701001
Р/с 407 028 109 690 000 206 55

в Ульяновском отделении № 8588 СБ РФ в г. Ульяновске
к/с 30101810000000000602

БИК 047308602

 

 

Директор

______________________ / Д. В. Атрасев /

М.п.