МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №5 2014 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Р.п. Новая Майна                                                                            «      » _____________ 2014 г.

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, в лице главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик и Общество с ограниченной ответственностью «АгроПрофиль», в лице директора Лупоносова Ильи Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель (вместе далее - Стороны), на основании протокола №0168300000814000124-1 от «08» декабря 2014 г., в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

  1. 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по очистке дорог от снега в п. Труженик – п. Черная Речка – р.п. Новая Майна – п. Щербаковка – с. Верхний Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области в 2015 году (далее – услуги) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

2. Цена муниципального контракта и порядок расчета

2.1. Стоимость услуг по данному Контракту составляет 658 000 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. В указанную цену Контракта включены все расходы, связанные с исполнением контракта, необходимые затраты на транспортные расходы, накладные, плановые расходы, страхование, затрат на уплату налогов, сборов, НДС и других обязательных платежей.

2.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 Контракта.

2.3. Источник финансирования: средства бюджета поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2015 год.

2.4. Оплата производится Заказчиком по мере поступления денежных средств в бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании акта оказанных услуг, до 31.12.2015 г. К акту оказанных услуг Исполнитель оформляет счет фактуру.

Услуги считаются оказанными после подписания акта оказанных услуг «Заказчиком» или уполномоченным им представителем.

3. Обязанности Сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Обеспечивать создание условий по предоставлению транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения, доставке детей до места обучения, обеспечения пожарной безопасности и оказания медицинской помощи в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

3.1.2. Оказать услуги в сроки и с периодичностью указанными в ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользовании (взамен ВСН 24-88).

3.1.3. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.4. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.

3.1.5. Обеспечивать круглосуточное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств на обслуживаемых объектах.

3.1.6. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о ходе оказания услуг по Контракту и гарантировать ее достоверность.

3.2. Права Исполнителя:

3.2.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг по Контракту.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Принять оказанные Исполнителем объемы услуг в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.3.2. Оплатить результат оказанных Исполнителем услуг в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.3.3. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание услуг по настоящему Контракту.

3.3.4. При отсутствии замечаний подписать акты оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1.Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.4.2. Назначать Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время проверки оказания услуг станет очевидным, что они не будет оказаны надлежащим образом.

 

4. Порядок приемки услуг

4.1. Принятые услуги оформляются актом оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая к оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта и другие необходимые реквизиты. Услуги считаются оказанным, а результат оказанных услуг считается принятым с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг.

4.2. Заказчик, в течение 10 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта оказанных услуг или мотивированный отказ.

4.3. В случае выявления в процессе приемки недостатков в оказанной услуге или отступлений от условий контракта, Стороны обязаны составить акт с перечнем необходимых работ по их устранению. Исполнитель обязан без дополнительной оплаты внести соответствующие коррективы в результат оказанных услуг.

 

5. Гарантия качества услуг

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества услуг, выполненных по Контракту, требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользовании (взамен ВСН 24-88).

 

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке: 2,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет 16450 (шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (заполняется при заключении Контракта исходя из цены Контракта, предложенной участником, с которым заключается Контракт);

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения Работы, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле,

С = С цб х ДП

где:

С цб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДК х 100%

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей; что составляет 65800 (шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (заполняется при заключении Контракта исходя из цены Контракта, предложенной участником, с которым заключается Контракт).

6.6. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается поставка Товара, не соответствующего требованиям к качеству, объему выполнения работ, установленных настоящим Контрактом.

6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств, Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.10. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.11. Уплата Подрядчиком неустоек, штрафов, пеней или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.12. Риск случайной невозможности исполнения условий Контрактом несет Подрядчик.

6.13. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения, а также просрочки исполнения  обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.14. Подрядчик вправе произвести добровольную уплату неустоек (штрафов, пеней).

6.15. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату за выполненные работы в случаях представления Подрядчиком ненадлежащее  оформленных и/или несвоевременно представленных Подрядчиком документов, предусмотренных Контрактом.

 

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Исполнителем на сумму 32 900 (Тридцать две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

7.2. В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, при условии предоставления ее Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, последний обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта.

7.3. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней от даты подписания акта выполненных работ Заказчиком и Исполнителем, при условии отсутствия выявленных недостатков/дефектов работ.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по Контракту возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней за вычетом суммы неустойки.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в платежном поручении.

В случае изменения банковских реквизитов, Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о возврате денежных средств по новым реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц, а именно не менее чем до 31.01.2016 г.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Контракта.

8.3. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

8.5. При наступлении условий, оговоренных п.8.2. настоящего Контракта, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие условия и их последствия.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) последовательных месяцев, Контракт, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления, направленного заказным письмом другой Стороне.

9. Срок оказания услуг

9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2015г, в части оплаты до полного исполнения.

9.2. Срок оказания услуг по настоящему Контракту – с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

 

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

в) изменение положений настоящего Контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренного Контрактом.

В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объема услуги и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объема услуги.

10.2. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда в установленном законодательством порядке.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

11.2. При недостижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяноской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2. Стороны обязаны в течении 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефона, факса, банковских реквизитов.

12.3. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями представителей каждой из Сторон. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе составить и подписать экземпляры Контракта в письменной форме на бумажном носителе.

12.4. Приложения к настоящему контракту являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация.

 

13. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,

ул. Советская, д. 6.

ИНН 7310100294 КПП 731001001

ОГРН 1057310014200

Р/с 402 048 105 000 000 000 57

в Отделение Ульяновск БИК 047308001

Тел.: (84235) 78438; факс: (84235) 78161

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

Глава администрации

 

________________________ / В.А. Сутягин /

М.п.

Общество с ограниченной ответственностью «АгроПрофиль»

433555, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Тепличная, д. 3.

ИНН 7310103898 КПП 731001001

ОГРН 1077310002582

Р/С 40702810465160000066 Ульяновский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск

К/С 30101810200000000897

БИК 047308897

Телефон 8(84235)78-6-24

 

 

 

Директор ООО «АгроПрофиль»

 

______________________ / И.Я. Лупоносов

М.п

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от ___________ 2014 г.

 

Спецификация

на оказание услуг по очистке дорог от снега в п. Труженик – п. Черная Речка – р.п. Новая Майна – п. Щербаковка – с. Верхний Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области в 2015 году.

№ п/п

Наименование услуг

Единица

измерения

Количество оказываемых услуг

Цена за 1 час оказываемых услуг

1.

Оказание услуг по очистке дорог от снега в п. Труженик – п. Черная Речка – р.п. Новая Майна – п. Щербаковка – с. Верхний Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области в 2015 году.

час

400

1 645,00

Глава администрации

 

_________________________ / В.А. Сутягин

М.п.                                                   

Директор ООО «АгроПрофиль»

 

______________________ / И.Я. Лупоносов

М.п.

 

-height: normal'>Р/с 407 028 104 690 201 552 59

 

в Отделение 8588 Сбербанка России г.Ульяновск БИК 047308602

К/с 301 018 100 000 000 006 02

Тел.: 8(8422)354076

 

 

 

 

 

Директор

______________________ / В.Ф. Петрушин /

М.п.