МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №2 2014 год

МуниципальнЫЙ контракт № ___

 

Р.п. Новая Майна                                                                                  «___» ____________ 2014 г.

 

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, в лице Главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтрой", в лице Директора Тонеева Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно – «стороны» заключили Муниципальный контракт (далее по тексту - настоящий контракт) по результатам проведенного электронного аукциона (протокол заседания Единой комиссии от «07» июля 2014 года № 0168300000814000074-1) о нижеследующем:

 

1. Предмет настоящего Контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по планировке площадки для накопления и утилизации твердых бытовых отходов, расположенных по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р. п. Новая Майна, в 250 метрах западнее жилой зоны (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта собственными или привлеченными силами и средствами, в полном соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к данным видам работ в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

2. Стоимость настоящего Контракта и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 499 660 (Четыреста девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Цена настоящего Контракта установлена с учетом затрат на транспортные расходы, накладные, плановые расходы, страхование, затрат на уплату налогов, сборов, НДС и других обязательных платежей

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.

При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Контракта.

Источник финансирования – бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2014 год.

2.2.Форма, порядок и срок оплаты: безналичный расчет, оплата выполненных работ производится по мере поступления денежных средств в бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2014 год, после подписания оформленных в установленном порядке актов выполненных работ, но не позднее 25.12.2014 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. К акту выполненных Работ Подрядчик оформляет счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС). Отчетные документы должны подтверждать целевое использование выделенных средств.

2.3.Заказчик может изменить условия настоящего Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в следующих случаях:

а) при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий настоящего Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные настоящим Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема работы Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы работы.

 

3. Обязанности сторон.

3.1.Обязанности Заказчика:

3.1.1.В случае отсутствия претензий относительно объема, качества и соблюдения сроков их оказания, принимает работы по акту выполненных работ, при этом 1 экземпляр передается Подрядчику.

3.1.2.Осуществляет оплату за выполненные Подрядчиком работы в размере, в сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом.

3.1.3.Обеспечивает беспрепятственный доступ Подрядчика к обслуживаемым объектам для выполнения работ по Контракту.

3.2.Обязанности Подрядчика:

3.2.1.Своевременно и надлежащим образом выполнять работы в объеме, указанном в ведомости объемов работ, и надлежащего качества.

3.2.2.Информировать Заказчика о ходе и содержании выполняемых работ.

3.2.3.Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество работ.

3.2.4.Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах.

3.2.5.Ежемесячно сдавать Заказчику выполненные работы по акту выполненных работ. С момента подписания сторонами акта выполненных работ, выполненные работы считаются принятыми Заказчиком.

3.2.6.К оказанию услуг по контракту Подрядчик самостоятельно привлекает специалистов в необходимом количестве, а также определяет график их работы.

3.3.7.Рассматривать претензии по качеству выполненных работ в течение 10 дней с момента получения претензии.

 

4. Срок и место выполнения работ

4.1.Срок выполнения работ: со дня заключения настоящего Контракта по 31.12.2014 г.

4.2.Место выполнения работ: Ульяновская область, Мелекесский район, р. п. Новая Майна, в 250 метрах западнее жилой зоны

4.3.Обязательным условием об оплате Заказчиком выполненной работы (её результатов) отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

5.2.В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств, приостанавливаются, и санкции за неисполнение обязательств по настоящему Контракту не применяются.

5.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период действия форс-мажорных обстоятельств.

6. Гарантии качества работ

6.1. Гарантийные обязательства отсутствуют. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий заключаемого контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в срок предусмотренный контрактом;

- Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

 

7. Ответственность Сторон

7.1.Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный пунктом 4.1 настоящего Контракта, обязан полностью устранить дефекты работ, допущенные по вине Подрядчика.

7.2.В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по вине Подрядчика устранение последствий аварий производится за его счет.

7.3.В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных настоящим Контрактом, Подрядчик оплачивает неустойку в размере действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, от стоимости настоящего Контракта.

7.4.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего Контракта.

7.5.За несвоевременное устранение дефектов в работах по настоящему Контракту Подрядчик уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего Контракта.

7.6.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8.Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

 

8. Срок действия и порядок расторжения настоящего Контракта

8.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения уполномоченными лицами Сторон и действует до окончания выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31.12.2014.

8.2.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего Контракта.

8.3.Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. Обеспечение исполнение настоящего Контракта

9.1.Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 30% от цены настоящего Контракта

9.2.Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательством Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается настоящий Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

9.3.Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком, с которым заключается настоящий Контракт, обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии законодательством Российской Федерации.

9.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, возвращаются на счет Подрядчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления письменного уведомления Заказчику об исполнении своих обязательств по настоящему Контракту и возврату обеспечения исполнения настоящего Контракта. При отсутствии такого уведомления возвращение денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, возвращаются в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ. Возврат банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, Заказчиком Подрядчику или гаранту не осуществляется.

 

10. Особые условия

10.1.При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

10.2.Все споры, возникающие в связи с выполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем двусторонних переговоров, а в случае не достижения по ним согласия путем обращения в Арбитражный суд.

10.3.Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.

10.4.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

 

ЗАКАЗЧИК:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Советская, д. 6

ОГРН 1057310014200

ИНН 7310100294 КПП 731001001

Р/с 40204810500000000057

ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г. Ульяновск

БИК 047308001

Тел/факс 8(84235)78161, 78438

 

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтрой"

433513, Ульяновская область,

г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 110

ОГРН 1117329002449

ИНН 7329004876 КПП 732901001

Р/с 40702810600150000043

КБ «БДБ», г. Ядрин

К/с 30101810700000000717

БИК 049706717

Тел/факс 8(4235)64300

_________________________ /В.А. Сутягин/   _____________________________/В.В. Тонеев/

М.п.                                                                         М.п.

Приложение №1

к  контракту

от «____» ____________ 2014 г.

 

Ведомость объемов работ

Планировка площадки для накопления и утилизации твердых бытовых отходов, расположенных по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р. п. Новая Майна, в 250 метрах западнее жилой зоны.

№ п/п

Наименование работ

Единица измерения

Объем

1

2

3

4

1.

Планировка площадки для накопления и утилизации твердых бытовых отходов, расположенных по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р. п. Новая Майна, в 250 метрах западнее жилой зоны.

час

301

 

 

 

 

Глава администрации

 

_________________________ /В.А. Сутягин/   _____________________________/В.В. Тонеев/

М.п.                                                                         М.п.

 

Авторизация

Поиск

Ссылки