МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №10 2013 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Р.п. Новая Майна                                                                              « ___ » _____________ 2013 г.

 

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Монтажник-Димитровград», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Евстигнеева Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола заседания единой комиссии №0168300000813000123-3 от «11» ноября 2013 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту водозабора №1 в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области с целью улучшения качества питьевой воды.

1.2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГК РФ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, действующим нормам и техническим условиям, правилам пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке, другим нормативным правовым актам, действующим в Российской Федерации.

1.3. Подрядчик обязуется улучшить качество питьевой воды путем снижения уровня содержания железа до 0,3 мг на см3 (норма САНПиН). Результаты улучшения качества воды должны быть подтверждены протоколами лабораторных исследований на уровень содержания железа.

 

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работы выполняются в сроки, предусмотренные контрактом.

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ: 25.12.2013.

 

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполнения работ составляет 2 498 186 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 381 079 (Триста восемьдесят одна тысяча семьдесят девять) рублей 31 копейка.

- 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек – средства областного бюджета;

- 498 186 (Четыреста девяносто восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 58 копеек - средства местного бюджета на 2013 год.

Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе затраты на приобретение материалов, расходы на их перевозку, доставку до места проведения работ персонала, уплату налогов (в том числе НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей.

3.2. Подрядчик не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

 

4. Платежи и расчеты

4.1. Оплата производится, по мере поступления денежных средств в бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, после подписания оформленных в установленном порядке актов выполненных работ, по форме КС-№2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, по форме КС-№3, но не позднее 30.04.2014 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. К акту выполненных работ Подрядчик оформляет счет-фактуру (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Отчетные документы должны подтверждать целевое использование выделенных средств.

В случае уменьшения первоначальной стоимости муниципального контракта, в результате проведения торгов (аукциона), акт выполненных работ по форме КС-№2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-№3, составляются с применением понижающего коэффициента (результат деления цены, определенной в результате торгов (аукциона) на первоначальную цену) к Индексу перевода территориальных единичных расценок (ТЭР-2001) в текущие цены, утвержденного для применения на территории Ульяновской области.

4.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от Локального сметного расчета, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков.

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Подрядчику вправе удерживать суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии  со ст. 7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Оконченные, надлежащим образом выполненные работы сдаются Заказчику в течение 5 календарных дней со дня их завершения.

При завершении выполнения объема работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ, рабочую смету Подрядчика.

5.4. Заказчик не позднее трех рабочих дней назначает дату приема выполненных работ и в течение десяти дней со дня их приема направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется 2-х сторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их исполнения.

При отказе Подрядчика от подписи акта, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик проставляет соответствующую отметку на акте.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

 

6. Обязательства сторон

6.1. Заказчик:

6.1.1. Утверждает объемы финансирования и акты выполненных работ.

6.1.2.  Передает объект и обеспечивает условия Подрядчику к началу выполнения работ.

6.1.3. Обеспечивает в течение  всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своих ответственных представителей.

6.1.4. Участвует в освидетельствовании скрытых работ.

6.1.5. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а так же за качеством материалов,  не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или  иных недостатков, ставит в известность Заказчика, заявляет об этом Подрядчику в письменной форме, назначив согласованные с Заказчиком сроки их устранения.

6.1.7. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим контрактом.

6.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.9. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта, после подписания соответствующих документов Заказчиком.

6.2. Подрядчик:

6.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Локальным сметным расчетом в сроки, установленные контрактом.

6.2.2. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

6.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

6.2.4. Обеспечивает представителям технического надзора Службы и представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

6.2.5. Своевременно оформляет Производственную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую указанную Заказчиком часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2.6. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.7. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только по согласованию Заказчиком.

6.2.8. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта: вывозит не позднее 5 дней со дня подписания акта выполненных работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

6.2.10. В случае если техническим надзором Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный с Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.2.11. Устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 5 (пять) лет со дня сдачи объекта.

6.2.12. Подрядчик несет риски случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.

 

7. Ответственность сторон

7.1. В случае непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить на время просрочки.

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

7.2. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (субподрядчиков) с согласия Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик в случае нарушения Подрядчиком п.п.6.2.1. Контракта имеет право обратится в суд с заявлением о расторжении Контракта и взыскании с Подрядчика в полном объеме денежных средств, перечисленных по настоящему Контракту.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9. Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке, путем обращения в Арбитражный суд Ульяновской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств.

 

8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 5 (пяти) лет со дня приемки работ Заказчиком при условии правильной эксплуатации.

8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 дней с момента уведомления.

9. Дополнительные условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную  юридическую силу.

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  контракта в установленном законом порядке.

 

11. Срок действия Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

11.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут (прекращен) в случаях:

- решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;

- письменного соглашения сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем по настоящему Контракту своих обязательств в соответствии с законодательством РФ.

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 11.2, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Плательщику всю проектно-сметную и Производственную документацию по объекту.

 

12. Реквизиты сторон.

 

ЗАКАЗЧИК:                                                               ПОДРЯДЧИК:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,

ул. Советская, д. 6.

ИНН 7310100294 КПП 731001001

ОГРН 1057310014200

Р/с 402 048 105 000 000 000 57

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г. Ульяновск

БИК 047308001

Тел.: (84235) 78438; факс: (84235) 78161

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

ООО «Монтажник-Димитровград»

433504, Россия, Ульяновская область,

г. Димитровград, ул. Промышленная, 59.

ИНН 7302015052 КПП 730201001

ОГРН 1027300538440

Р/с 407 028 107 691 101 002 54

в Ульяновском отделении N 8588 Сбербанка России

БИК 047308602

К/с 301 018 100 000 000 006 02

Тел.: (84235) 48414; факс: (84235) 64345

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Глава администрации                                            Директор

 

________________________ / В.А. Сутягин /      _______________________ / В.В. Евстигнеев/