МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №6 2013 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

 

Р.п. Новая Майна                                                                                     «___» _____________ 2013 г.

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Поволжье", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Шкирдоновой Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава, с другой стороны, и именуемые по тексту Муниципального контракта каждая по отдельности - Сторона, а совместно – Стороны, на основании  протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (Протокол №0168300000813000111-3 от « 10 » сентября 2013 г.) на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной  форме, заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.По настоящему контракту Исполнитель обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (далее-работы), а Заказчик обязуется принять их результат и обеспечить оплату выполненных  работ по настоящему контракту.

1.2.Исполнитель выполняет работы в соответствии с ведомостью объемов работ, техническим заданием согласно Приложению № 1 являющемуся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, а также  в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, регулирующего оказание вышеуказанных Работ, условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

 

2. Сроки и место выполнения работ

2.1.Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.12.2013 г.

2.2.Место выполнения работ: по местонахождению Исполнителя, проектируемый объект расположен по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Тольяттинское шоссе, 15 «б», готовая документация представляется по адресу Заказчика.

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Цена настоящего контракта включая все расходные материалы и иные расходы, которые несет Исполнитель при производстве работ, а также все пошлины, налоги и сборы, составляет 963 163 (девятьсот шестьдесят три тысячи сто шестьдесят три) рубля 80 копеек, НДС не облагается.

3.2.Форма оплаты: безналичный расчёт.

Сроки оплаты: по мере поступления денежных средств в бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, но не позднее 25.12.2013 г.

Порядок оплаты: 80% от объема выполненных работ оплачивается заказчиком после подписания акта выполненных работ, 20% от объема выполненных работ оплачивается заказчиком после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

Источник финансирования заказа: бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2013 год.

3.3.Заказчик производит оплату фактически выполненных Исполнителем работ поэтапно, в соответствии с предъявленными Исполнителем актов выполненных работ, подписанные Заказчиком.

3.4.Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания (Приложение №1), ведомости объемов работ, иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

 

4. Права и обязанности сторон

4.1.Исполнитель обязан:

4.1.1.Выполнять работы в соответствии с нормативной базой на основании технического задания (приложение №1), ведомости объемов работ и условий контракта. Исполнитель до начала работ представляет заказчику на утверждение календарный график выполнения работ с указанием этапов разработки проектно-сметной документации. Выполнять работы в срок, указанный в п. 2.1.

4.1.2.Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с муниципальным контрактом, ведомостью объемов работ и техническим заданием (приложение №1), несёт исполнитель. Своевременно предоставлять отчетные документы, согласно контракту.

4.1.3.Исполнитель по письменному требованию Заказчика предоставляет последнему в течение 3-х дней с момента получения требования проектно-сметную документацию, выполненную на момент требования.

4.1.4.При необходимости вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контракту, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения своих обязательств по контракту.

4.1.5.Исполнитель за 5 дней до окончания срока выполнения работ, указанного в п.2.1. Контракта, предоставляет Заказчику проектно-сметную документацию на проверку.

4.1.6.Исполнитель производит согласование проектно-сметной документации со службами, выдающими технические условия с участием Заказчика.

4.1.7.Исполнитель за свой счёт устраняет замечания, выявленные Заказчиком в ходе проверки проектно-сметной документации. Замечания устраняются в соответствии с актом, где указан перечень необходимых доработок, сроки их исполнения.

4.1.8.Исполнитель за свой счет устраняет замечания, выявленные в ходе проверки государственной экспертизы в срок не более 2 месяцев.

4.1.9.Срок предоставления гарантии качества работ: исполнитель гарантирует безвозмездно устранять выявленные недостатки проектно-сметной документации не менее трех лет с момента подписания акта выполненных работ по разработке проектно-сметной документации. Объём предоставления гарантии качества работ: 100% .

4.1.10.Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по созданию проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить убытки, причиненные Заказчику.

4.2.Заказчик обязан:

4.2.1.Контролировать выполнение Исполнителем сроков проектирования и других условий настоящего контракта.

4.2.2.Анализировать предложения Исполнителя по конкретным техническим условиям проекта и давать собственные мотивированные заключения в течение не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменных предложений от Исполнителя.

4.2.3.Письменно уведомить Исполнителя о сроках изучения предложений Исполнителя по техническим условиям проекта, если они превышают указанный срок в пункте 4.2.2. настоящего раздела.

4.2.4.Осуществлять приемку сдаваемой Исполнителем готовой документации, подписывать промежуточный акт выполненных работ и направлять его Исполнителю.

4.2.5.Обеспечивать оплату выполненных Исполнителем работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.2.6.По окончании выполнения Исполнителем работ осуществить приемку их результата.

4.3.Заказчик вправе:

4.3.1.Требовать полного и надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту.

4.3.2.Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем работ по настоящему контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.4.Исполнитель вправе:

4.4.1.Исполнитель вправе требовать оплаты по настоящему контракту при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

 

5.  Порядок сдачи и приемки работ

5.1.Сдача и приёмка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, с требованиями технического задания путем подписания актов выполненных работ и иных необходимых отчетных документов.

5.2.При наличии замечаний к выполненным работам оформляется акт выявленных недостатков с указанием срока их устранения. Исполнитель обязан за свой счёт устранить в установленные сроки допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных Контрактом.

Акт выполненных работ подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.

5.3.Окончательная приемка осуществляется в следующем порядке:

- Исполнитель передает Заказчику документацию, выполненную в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Исполнитель передает Заказчику документацию, выполненную в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), ведомостью объемов работ, действующими нормативными документами, в полном объеме по составу проекта; согласованную со всеми заинтересованными организациями и эксплуатационными службами, в 4 экз. на бумажных носителях и 2 экз. на электронных носителях (дискета, cd-диск, flash-накопитель);

- фактическая передача результата работ оформляется сторонами актом сдачи-приемки проектно-сметной документации;

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения документации проверяет комплектность этой документации, её соответствие техническому заданию (Приложение № 1), ведомости объемов работ и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта сдачи-приемки Исполнителю;

5.4.Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Исполнителем.

 

6. Ответственность сторон и иные последствия  нарушения обязательств

6.1.За просрочку выполнения обязательства, предусмотренного контрактом Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день просрочки. Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к выполнению работ по настоящему контракту.

6.1.2.Ответственность Исполнителя за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего контракта, определяется в соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель в праве потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется от цены контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующего на день  уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.2.1.Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

6.4.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда Ульяновской области.

6.5.Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к выполнению работ по настоящему контракту.

6.6.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

6.7.Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

7.  Срок действия контракта

7.1.Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2013г.

7.2.Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 

8. Прочие условия

8.1.Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2.Стороны обязаны в течение 3 дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

8.3.Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.Настоящий контракт составлен в двух  подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское                                                                      поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,

ул. Советская, д. 6.

ИНН 7310100294  КПП 731001001

ОГРН 1057310014200

Р/с 402 048 105 000 000 000 57

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г. Ульяновск

БИК 047308001

Тел.: (84235) 7-84-38; факс: (84235) 7-81-61

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Поволжье"

432018, Россия, г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 1 В.

ИНН 7327064735 КПП 732701001

ОГРН 1127327002550

Р/с 407 028 100 510 400 000 81

в Ульяновском филиале ОАО «АК БАРС» БАНК, г. Ульяновск

К/с 301 018 103 000 000 008 94

БИК 047308894

Тел./факс: (8422) 27-96-45

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

________________________ / В.А. Сутягин /  _________________________/ С.В. Шкирдонова/

М.п.                                                                         М.п.

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _____ от ____________ 2013 г.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Новая Майна Мелекесского района

Ульяновской области

1.

Основание для проектирования:

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2012-2013 годы».

Постановление администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области №124 от 13.12.2012 г.

2.

Местонахождение объекта:

Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Тольяттинское шоссе, 15 «б».

3.

Вид строительства:

Новое строительство.

4.

Стадийность проектирования:

Проектная документация, рабочая документация.

5.

Исходные данные об особых условиях строительства:

В соответствии с инженерными изысканиями.

6.

Назначение объекта:

Физкультурно-оздоровительный комплекс размером в плане 45х24 м с универсальным игровым залом 36х18 м для проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу и теннису, учебно-тренировочного процесса, оздоровительных занятий.

7.

Назначение и типы встроенных (пристроенных) помещений, общественного обслуживания, их расчётная мощность, вместимость, пропускная способность и условия блокировки:

Физкультурно-оздоровительный комплекс (модуль из лёгких металлических конструкций) размером в плане 45х24 м.

Пропускная способность 80 посещений в смену.

Основные помещения:

- универсальный игровой зал 36х18 м.

Вспомогательные помещения:

- тепловой узел;

- электрощитовая;

- склад спортивного инвентаря;

- медпункт;

- раздевалка мужская с душевыми и туалетом;

- туалет мужской (для зрителей);

- тамбур главного входа;

- вестибюль с гардеробом для зрителей;

- туалет женский (для зрителей);

- комната охраны (администратор);

- раздевалка женская с душевыми и туалетом;

- туалет для инвалидов;

- кладовая уборочного инвентаря.

- служебное помещение для персонала;

- трибуны на 114 мест;

- тренерская;

- холл;

- приточная венткамера.

8.

Основные технико-экономические показатели комплекса:

Площадь земельного участка – 8135 м2.

Площадь застройки – 5450 м2.

Общая площадь – 1498 м2.

Строительный объем – 8856 м3.

Количество этажей – 2.

Размеры в осях – 45х24 м2.

Высота до низа стропильных конструкций – 8,2 м.

9.

Основные требования к архитектурно-планировочным решениям:

Архитектурно-планировочные решения должны обеспечивать достаточный уровень комфорта.

Наружную отделку фасадов разработать в контексте с современными архитектурными решениями.

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания маломобильных групп населения.

Отделка стен и потолков в местах массового скопления и продвижения людей должна предусматривать возможность ежедневной влажной уборки.

Предусмотреть возможность размещения разделительной сетки, для обеспечения пространственной изоляции спортивно-игровых зон зала.

10.

Основные требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям:

Объемно-планировочные решения должны обеспечивать нормативный уровень комфорта, освещенности, защиты от вредного воздействия внешних факторов окружающей среды.

Должны быть разработаны оптимальные сценарии безопасной эвакуации из здания в чрезвычайных ситуациях. Конструктивные решения должны обеспечить нормативный уровень безопасности эксплуатации.

Для экономической эффективности проекта, теплоэффективности, предусмотреть быстровозводимое каркасное здание.

Фундаменты – столбчатые, монолитные, ж/бетонные.

Стены – многослойные панели типа «сэндвич» поэлементной сборки. Вентилируемый зазор по расчету.

Кровля – скатная из профнастила с утеплителем трехслойных панелей типа «сэндвич» со стальными облицовками и утеплителем из базальтового волокна.

Наружные стены пристроя, лестничной клетки, внутренние стены и перегородки административно-бытовой части здания – кирпичные.

Перекрытие 1-го этажа - монолитные железобетонные плиты.

Лестницы – сборные монолитные по металлическим косоурам.

Окна – металлопластик армированный.

Двери наружные - металлопластиковые и стальные утепленные.

Двери внутренние – филенчатые.

Полы с покрытием для многофункционального использования.

11.

Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию:

Предусмотреть инженерные решения по системам:

1. Водопровод и канализация:

- сети хозяйственно-питьевого водопровода;

- сети горячего водоснабжения;

- внутренняя канализация;

- система циркуляции и учета водопотребления;

2. Отопление и вентиляция:

- индивидуальная газовая котельная с горячим водоснабжением;

- тепловой пункт с прибором учета тепловой энергии;

- система приточно-вытяжной вентиляции.

3. Силовое электрооборудование, внутренне освещение.

4. Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре, связь – по действующим нормам.

5. Система автоматизации и диспетчеризации инженерными системами.

6. Наружные инженерные сети в соответствии с техническими условиями.

7. Технология:

Спортивное, техническое и специальное оборудование, а также покрытие в универсальном игровом зале согласовать с заказчиком.

2.

Требования по охране окружающей среды:

Разработать раздел «Охрана окружающей среды» выполнить в соответствии  с нормативной документацией для строительства. Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду.

13.

Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения:

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Предусмотреть возможность доступа в здание мало мобильных групп населения. Разработать входные пандусы, дверные проемы необходимой ширины, зрительные зоны, санузлы.

14.

Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС:

В соответствии с действующими на территории российской федерации нормативами и по заданию ГУ ГО и ЧС.

15.

Требования по обеспечению пожарной безопасности:

Предусмотреть мероприятия по пожарной безопасности согласно ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

16.

Требования к благоустройству территории:

В объеме требований градостроительного плана.

17.

Требования к энергосбережению:

В соответствии с ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009.

18.

Требования к разработке сметной документации:

Сметную часть выполнить ресурсным методом в текущих и базисных ценах 2001 г.

19.

Требования о необходимости согласования проектных решений и прохождению государственной экспертизы:

Основные проектные решения согласовать с заинтересованными службами заказчика в процессе разработки проекта.

Проект в полном объеме предоставить на согласование в установленном порядке.

Обязательность устранения замечаний после проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации уполномоченными органами в срок не более 2 месяцев.

Количество выдаваемой документации – 4 экз. На бумажном носителе, 2 экз. На электронном носителе.

 

Требования к качеству работ: в соответствии с требованиями СНиП 11-01-93, СаНПиН, ГОСТ, ГК РФ и другими нормативными документами, установленными законодательством.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.12.2013 г.

 

 

ЗАКАЗЧИК:

Глава администрации

__________________________ Сутягин В.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор

______________________ Шкирдонова С.В.