МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №5 2013 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

Р.п. Новая Майна                                                                                                   «___»_________ 2013 г.

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Жванкова Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и именуемые по тексту Муниципального контракта каждая по отдельности - Сторона, а совместно - Стороны, на основании протокола заседания комиссии  от «19» июля 2013г. №0168300000813000074-3, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

 

1.  ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Выполнение Подрядчиком  работ  по строительству межпоселкового газопровода высокого давления п. Черная Речка – п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области, утвержденных проектно-сметной документацией, которая является неотъемлемой частью муниципального контракта.

2.  Сумма контракта

2.1. Цена муниципального контракта включая все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на приобретение необходимых материалов, выполнение работ, вознаграждение и прочие расходы составляет 3 428 341 (три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч триста сорок один) рублей 00 копеек.

3.  Порядок расчетов

3.1. Форма оплаты: безналичный расчёт.

Сроки оплаты: по мере поступления денежных средств в бюджет поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» до 25.12.2013г.

Порядок оплаты: оплата  выполненных  объёмов работ  производится Заказчиком поэтапно по факту выполнения работ,  на основании актов о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №, КС-3, представляемых Подрядчиком, и подтверждающих целевое использование выделенных средств.

3.2. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения всех работ на основании акта выполненных работ, оформленного в установленном порядке и после передачи Подрядчиком Заказчику комплекта  оформленной  исполнительной  документации.

Расчёт производится в рамках цены контракта, установленной по объекту в п. 2.1. настоящего контракта, с зачётом всех ранее произведенных по нему платежей.

3.3. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

3.4. Источник финансирования:

Средства местного бюджета муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района 171 417 (сто семьдесят одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета Ульяновской области на 2013 год 3 256 924 (три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

 

4. Сроки и место выполнения работ

4.1. Сроки (периоды) выполнения работ: до 30.11.2013г.

4.2. Место выполнения работ:  Ульяновская область, Мелекесский район, п. Черная Речка, п. Труженик.

 

5. Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязуется:

5.1. Выполнить все работы в полном соответствии с проектно- сметной документацией, заданием Заказчика, требованиями нормативных документов, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию.

5.2.Строгое соответствие с требованиями СНиП, СП 62.13330.2011, Газораспределительные системы (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) и иным требованиям норм и правил установленных действующим законодательством РФ и регулирующих выполнение такого рода работ.

5.3. Требования к качеству применяемых материалов, конструкций и оборудования:

Все материалы, конструкции и оборудование используемые для выполнения работ должны быть соответствующих видов, обозначенных (описанных) в проектно-сметной документации.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль.

Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны предоставляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций.

Требования к безопасности работ: подрядчик должен:

- обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать место, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

- обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

- принять все разумные меры по противопожарной безопасности объекта при производстве работ;

- обеспечить и содержать за свой счёт охрану объекта, материалов, конструкций, оборудования,  стоянки техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта.

5.4. Принять на  себя  полную  ответственность  за  качественные  и  безопасные  методы  строительства.

5.5. Передаёт  комплект  оформленной  исполнительной  документации  “Заказчику” после  завершения  всех  строительных  работ.

5.6. Устранять за счёт собственных средств в установленные Заказчиком сроки, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные как в процессе производства работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5.7. Выполнить  в  полном   объёме  все  свои  обязательства,  предусмотренные  в  других  статьях  настоящего  контракта.

5.8. Вправе привлекать  субподрядные организации для выполнения работ по настоящему Контракту, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения своих обязательств по Контракту.

 

6. Обязательства и права ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

6.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту, а также целевое использование средств бюджета.

Требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения работ и (или) целевого использования средств бюджета, выделенных для оплаты выполнения работ по настоящему Контракту.

6.2.  Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.3. ЗАКАЗЧИК обязан контролировать исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по заключенному контракту, в части своевременного и полного выполнения работ.

6.4. Заказчиком осуществляется приёмка выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в данном контракте.

6.5. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в ч.3 настоящего контракта.

6.6. В срок и в установленном порядке,  с  участием  Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений  от контракта,  ухудшающих  результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом  Подрядчику.

6.7. Информировать   Подрядчика  о  технических  требованиях  для  проведения  работ  в  соответствии  с  требованиями  стандартов  и  нормативов.

6.8. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

 

7.Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Выполненные с нарушением СНиП работы подлежат исправлению за счёт средств Подрядчика.

7.2. При производстве работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды, нести расходы по оплате штрафов, возместить причинённый ущерб.

7.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

7.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему контракту Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств по данному контракту, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик   вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата  неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.9. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.

 

8.  Гарантии

8.1. "Подрядчик"  гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования, соответствие их государственным стандартным, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения  всех  работ  в  соответствии с проектно- сметной документацией, заданием заказчика и действующими нормами, с  условиями  контракта;

- своевременное устранение недоделок и  дефектов, выявленных  “Заказчиком”  при  приёмке  работ  и  в  течение  гарантийного срока  эксплуатации объекта.

Характер  таких  недостатков  и  определение  стоимости работ  по  их  устранению  должны  подтверждаться  независимыми  экспертами  по  согласованию  с  "Заказчиком".

8.2. Срок и объём предоставления гарантий качества работ должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил (СНиП, ГОСТ), установленных действующим законодательством РФ, и составлять: не менее 5-и лет с момента приемки работ.

Подрядчик должен гарантировать:

надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования, соответствие их государственным стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта.

Объём предоставления гарантии качества работ: согласно строительным нормам и правилам, действующим на территории РФ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом (дефектной ведомостью).

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

 

9. Порядок производства и приёмки работ

9.1.Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль  выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых материалов условиям контракта и сметной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на объекте.

9.2. Приемке и оплате в рамках  цены контракта подлежат выполненные работы, предусмотренные условиями контракта, заданием Заказчика и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

Промежуточной приёмке подлежат все произведенные на объекте работы, являющиеся предметом оплаты по настоящему контракту.

9.3. Подрядчик, выполнив  определённые  настоящим  контрактом  работы,  оформляет  “Акт  о  приёмке  выполненных  работ” по форме №КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

9.4. Работы считаются принятыми, если акт   о  приёмке  выполненных  работ (№КС-2) подписан обеими сторонами.

9.5. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта, Подрядчик устраняет  выявленные недостатки за свой счёт в установленный Заказчиком срок.

9.6. Подрядчик за 10 дней до окончательной приёмки извещает Заказчика о готовности объекта к вводу в эксплуатацию и передает два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной  документации фактически выполненным работам.

9.7. Окончательная приёмка объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, с оформлением акта приёмки-сдачи и гарантийного обязательства.

9.8. До сдачи объекта Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается на период действия форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения действия контракта.

Если стороны в течение одного месяца не придут к согласованному решению, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта.

10.3.  Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему контракту в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана немедленно известить об этом в письменной форме другую сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное извещение или отсутствие извещения о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

 

11. Срок действия контракта

11.1 Контракт вступает в силу с момента  подписания  его Сторонами и действует до полного исполнения обеими сторонами принятых на себя обязательств, до 31.12.2013г.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия Контракта.

11.3. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 

12. Особые условия

12.1.При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормами законодательства РФ.

12.2.Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путём двухсторонних переговоров, а в случае не достижения по ним согласия путём обращения в Арбитражный суд Ульяновской области.

12.3. Все изменения  и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями. Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.

12.4. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.5. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 

ЗАКАЗЧИК:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское                                                                      поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,

ул. Советская, д. 6.

ИНН 7310100294  КПП 731001001

ОГРН 1057310014200

ОКПО 25508121, ОКВЭД 75.11.32

Р/с 402 048 105 000 000 000 57

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г. Ульяновск

БИК 047308001

тел.: (84235) 7-84-38; факс: (84235) 7-81-61

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Энергоспецстрой»

432045, Россия, г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 1 Б

ИНН 7325057041 КПП 732701001

ОГРН 1057325089458

ОКПО 25500169, ОКВЭД 45.2

Р/сч 407 028 100 300 300 148 19

в самарский филиал оао «невский банк», г. Самара

К/с 301 018 105 000 000 00 728

БИК 043602728

тел.: (8422) 67-92-67; факс: (8422) 67-92-92

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

_________________________ / В.А. Сутягин /          _________________________/ А.В. Жванков /

М.п.                                                                                М.п.

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту

от _____________ № ________

 

Календарный график выполнения работ

по строительству межпоселкового газопровода высокого давления п. Черная Речка – п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области.

 

Отчетная дата

Объем выполненных работ, в %

На 31.08.2013

25% от общего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом

На 30.09.2013

50%  от общего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом

На 31.10.2013

75%  от общего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом

На 30.11.2013

100%  от общего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:

 

 

ПОДРЯДЧИК:

 

 

_________________________ / В.А. Сутягин /          _________________________/ А.В. Жванков /

М.п.                                                                                М.п.