МО Новомайнское городское поселение

Информационный сайт

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Муниципальный контракт №4 2013 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ___

 

 

Р.п. Новая Майна                                                                          «___»____________ 2013 года

 

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Сутягина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Дадашева Бирегима Шихахмедовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и именуемые по тексту Муниципального контракта каждая по отдельности - Сторона, а совместно - Стороны, на основании протокола заседания комиссии №0168300000813000070 от «21» июня 2013 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1.Предмет настоящего Контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог придомовой территории многоквартирных домов №5, 24, 25, 26 по ул. Микрорайон в р.п. Новая Майна Мелекесского района в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Уютный двор на 2013 – 2014 годы» муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта в полном соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности, с условиями настоящего Контракта, Локальной сметы №ЛС-19-04 «Ремонт автомобильных дорог придомовой территории многоквартирных домов №5, 24, 25, 26 по ул. Микрорайон в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области» (далее по тексту - сметной документацией), утвержденной Заказчиком, строительными нормами,  правилами и другими нормативными документами.

2.Стоимость настоящего Контракта  и порядок расчетов

2.1.Стоимость Работ по настоящему Контракту составляет 675 390 (шестьсот семьдесят пять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек:

- 67 590 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек - средства местного бюджета на 2013 год;

- 607 800 (шестьсот семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек - субсидии из областного бюджета Ульяновской области на 2013 год.

Цена настоящего Контракта указана с учетом затрат на транспортные расходы, уплату налогов, сборов, НДС и других обязательных платежей.

2.2.Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования – Средства местного бюджета поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  и субсидии из областного бюджета Ульяновской области на 2013 год.

2.3.Порядок и срок оплаты: безналичный расчет, оплата выполненных Работ производится по мере поступления средств в бюджет муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и субсидий из областного бюджета Ульяновской области на 2013 год, после подписания оформленных в установленном порядке актов выполненных Работ по форме КС-№2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-№3, но не позднее 25.12.2013 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. К акту выполненных Работ Подрядчик оформляет счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС). Отчетные документы должны подтверждать целевое использование выделенных средств.

3.Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязуется:

3.1.Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 1 к настоящему Контакту), а так же сдать выполненные Работы Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию их результата.

3.2.Обеспечить качество выполнения Работ.

3.3.Производить Работы в полном соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1.2. настоящего Контракта.

3.4.Обеспечить соответствие Работ представленной сметной документации, требованиям ГОСТ, СНиП, стандартам, правилам технической эксплуатации и другим нормативным документам по согласованию с Заказчиком с оформлением соответствующей исполнительной документации.

3.5.Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых Работ, постоянно отражая это в исполнительной документации и отчитываться о результатах перед Заказчиком.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения Работ и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

3.6.Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

3.7.Своевременно исполнять предписания, выданные представителями Заказчика и контролирующих органов по вопросам, являющимся предметом настоящего Контракта, в случае, если они не противоречат положениям настоящего Контракта.

3.8.Заблаговременно предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных условиях, повреждениях и разрушениях на объектах, препятствующих Работам, для принятия решения.

3.9.Немедленно информировать Заказчика обо всех случаях ДТП, произошедших на объекте в период производства Работ. Принимать непосредственное участие совместно с сотрудниками МРЭО ГИБДД УМВД России по Ульяновской области в г. Димитровграде в обследовании мест ДТП, совершенных в местах производства Работ, с целью объективной оценки вызвавших их причин.

3.10.Письменно уведомить Заказчика за 5 (пять) рабочих дней о готовности сдачи выполненных Работ или приостановке Работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика), а также о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению Работ на объекте.

3.11.Устранять за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные как в процессе производства Работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.12.Обеспечить в ходе выполнения Работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного объекта.

3.13.Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с настоящим Контрактом.

3.14.Освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения Работ.

3.15.Все расходы, связанные с выполнением Работ в соответствии с настоящим Контрактом, несет Подрядчик.

4.Обязательства Заказчика

Заказчик обязуется:

4.1.Осуществлять контроль за соответствием объема, качества и стоимости выполненных Работ.

4.2.Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

Не подлежат оплате Работы, выполненные с нарушением технологии работ и раздела 3 настоящего Контракта.

5.Срок и место выполнения Работ

5.1.Срок выполнения Работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.09.2013 г.

5.2.Место выполнения Работ: Ульяновская Область, Мелекесский Район, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, придомовая территория многоквартирных домов №5, 24, 25, 26.

6.Организация производства Работ

6.1.Подрядчик ведет журнал выполнения Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.

Подрядчик обязуется принять меры по устранению недостатков, в установленный Заказчиком срок.

6.2.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ и контроль над их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов условиям настоящего Контракта.

6.3.Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода производства Работ.

6.4.Заказчик имеет право осуществлять выборочный контроль за качеством выполняемых Работ по настоящему Контракту.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.Порядок приемки Работ

8.1.Приемке и оплате подлежат выполненные Работы, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

8.2.Работы считаются принятыми, если обеими сторонами подписаны акты выполненных работ по форме КС-№2 (утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100) .

8.3.В случае несоответствия результатов Работы условиям настоящего Контракта, Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в установленный Заказчиком срок.

8.4.Подрядчик за 5 (пять) дней до окончательной приемки извещает Заказчика об окончании Работ и передает 2 (два) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным Работам.

8.5.О непринятых Работах Заказчик в течение 5 (пяти) дней письменно уведомляет Подрядчика с указанием недостатков и сроков их исполнения.

8.6.Окончательная приемка завершенных Работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, с оформлением необходимой документацией.

8.7.До сдачи выполненных Работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.Гарантии выполненных Работ

9.1.Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам, нормативным требованиям и техническим условиям.

- обеспеченности материалов соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока.

9.2.Гарантийный срок по выполненным Работам устанавливается 3 (три) года с момента подписания уполномоченными лицами обеих сторон акта выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки и дефекты, по качеству выполненных Работ по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом (дефектной ведомостью).

Для участия в составлении акта, фиксирующего, дефекты и сроков их устранения Подрядчик обязан, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя, а при возникновении аварий или аварийных ситуаций – при получении извещений, явиться  немедленно.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков / дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

10.Ответственность Сторон

10.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.В случае просрочки исполнения Исполнителем  обязательств по данному контракту, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком  обязательств по данному контракту, Исполнитель вправе потребовать неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.4.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

11.Срок действия и порядок расторжения настоящего Контракта

11.1.Дополнения и изменения условий настоящего Контракта, не противоречащие Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», оформляются в виде Дополнительных соглашений к настоящему Контракту, которые после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон являются его неотъемлемой частью.

11.2.Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3.Настоящий Контракт вступает в силу со дня  его заключения уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами условий  настоящего  Контракта, но не позднее 31.12.2013 г.

11.4.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего Контракта.

11.5.При надлежащим исполнении обязательств, Подрядчик вправе завершить Работы в более короткие сроки, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

12.Особые условия

12.1.При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

12.2.Все споры, возникающие в связи с выполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем двусторонних переговоров, а в случае не достижения по ним согласия путем обращения в Арбитражный суд Ульяновской области.

12.3.Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.

12.4.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

 

ЗАКАЗЧИК:

Администрация поселения муниципального образования «Новомайнское городское                                                                      поселение» Мелекесского района Ульяновской области

433555, р.п. Новая майна, ул. Советская, д.6.

ОГРН 1057310014200

ИНН 7310100294  КПП 731001001

Р/с 40204810500000000057

ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г. Ульяновск

БИК 047308001

Тел/факс 8(84235)78161, 78438

 

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой»

433513, г. Димитровград, ул. Жуковского,

д. 2

ОГРН 1077302004009

ИНН 7302038500 КПП 730201001

Р/с 40702810469110002474

Отделение № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск

К/с 30101810000000000602

БИК 047308602

Тел 8(84235)48415

 

_________________________ / В.А. Сутягин /  ________________________/Б.Ш. Дадашев/

М.п.                                                                         М.п.

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту

от _____________ № ________

 

Календарный график выполнения работ

по ремонту автомобильных дорог придомовой территории многоквартирных домов №5, 24, 25, 26 по ул. Микрорайон в р.п. Новая майна Мелекесского района Ульяновской области в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Уютный двор на 2013 – 2014 годы» муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и субсидий из бюджета Ульяновской области на 2013 г.

 

Отчетная дата

Объем выполненных работ, в %

На 01.08.2013

25 % от общего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом

На 01.09.2013

100 %  от общего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом

 

Глава администрации                                           Директор

 

_________________________ /В.А. Сутягин/    ________________________/Б.Ш. Дадашев/

М.п.                                                                         М.п.

 

 

Авторизация

Поиск

Ссылки